1.发包条件

本发包项目 焦作车务段磨滩车站站房综合整修 项目已由 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 批准建设，项目业主为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 ，发包人为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

1.门 窗：拆除并更换原有门窗，铁艺大门，封堵窗1樘。

2.卫生间：整修运转室和实训室旁两个卫生间，拆除既有瓷砖墙面、地面至基层，重新粉刷防水涂料及水泥砂浆抹灰层，新做聚氨酯防水三遍，铺贴 300*600墙面砖至吊顶上部，新做轻钢龙骨铝扣板吊顶，吊顶标高2.7m。

3.间休室：拆除既有瓷砖地面至基层，重新铺设800*800陶瓷地面砖，新做面砖踢脚线；铲除既有室内房间顶棚涂料面层，抹灰层按20%修补，新刷室内 乳胶漆。

4.外 墙：铲除原有涂料面层，水泥砂浆找平修补，抹灰层按50%修补，满刮腻子新做真石漆面层。

5.屋 面：清理屋面原有防水层，屋面排水坡度为2%，排水方向不变，30厚C20细石混凝土按10%修补找平，新做两道30厚SBS改性沥青防水卷材，上 铺20厚M15水泥砂浆保护层。

6.后 院：站房后院混凝土地面硬化，拆除毛石砌筑平台。

7.屋 檐：站房前增设轻钢夹胶玻璃雨篷。

8.围 墙：整修部分围墙，围墙高度约为2.7米，基础采用砖基础，基础埋深0.6米。

9.给排水：拆除原有给排水管道，重新铺设给排水管路，卫生间安装蹲便器，大理石台面及台面镜、台下盆，拖布池，防臭地漏，两用地漏，淋浴间成品 淋浴器。卫生间设置1.8m高pvc板隔断、淋浴间设置1.8m高断桥铝合金全玻隔断。

10.电 气：室内既有照明、配电箱及电线路拆除。按图纸要求新做暗配室内电照系统。暖风机，排风扇，安装 LED吸顶灯。设置总配电箱，动力照明配电 箱，照明配电箱。

11.消 防：根据现场实际情况安装自带电源应急照明灯，应急疏散标志灯。

12.其他的整治项目；

13.相关事项以现场实勘和图纸为准；

2.2建设地点：焦作车务段磨滩车站；

2.3发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.4计划工期：60日历天。

2.5包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1 本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质， 具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2 本次发包 不接受 联合体承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 个包段承包。

3.4 承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1 凡有意参加承包者，请于 2023年2月8日至 2023 年2月12日，每日上午 8 时至 11时30分，下午 14 时30分 至 18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到 焦作车务段行政办公室220房间 现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1 承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在 国铁采购平台网络 上发布。

7.联系方式

发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地 址：河南省焦作市解放区车站街18号

邮 编：454000

联 系 人：郭工

电 话：0391-2564882

电子邮件：
2646670100@qq.com